公路工程施工监理合同专用条件

首页 > 合同范本 > 文章
882次阅读 2024-07-05 09:01:53

公路工程施工监理合同专用条件

 

  A.参阅通用条件

 

  1.l.l项目

 

  例:项目名称、立项证明、项目情况

 

  1.1.1工程

 

  例:工程地点、工程造价、工程概况。

 

  2.5业主财产

 

  例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。

 

  2.6保密

 

  例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

 

  4.1监理单位的赔偿责任

 

  例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

 

  赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例

 

  4.2业主的赔偿责任

 

  例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。

 

  赔偿金=监理单位的直接经济损失

 

  4.4赔偿的限额

 

  例:监理单位的累计赔偿限额:

 

  监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~IO%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。

 

  业主的累计赔偿限额:

 

  业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

 

  4.5.2履约担保

 

  业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。

 

  例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)

 

  4.6.2业主要求的保险

 

  例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。

 

  5.2监理服务的时间和期限

 

  例;进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

 

  5.4.4物价变动的补偿办法

 

  例;业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。

 

  6.2.1监理服务费用的支付期限

 

  例:自监理合同附件C中二、4规定的业主支付日起算;

 

  当地资币           

 

  外币             

 

  对过期应付款项的补偿利率:

 

  每日        

 

  6.3货币

 

  例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

 

  7.2语言和法律

 

  例:监理合同的主导语言。

 

  监理合同所遵循的法律。

 

  7.3奖励

 

  例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法:

 

  合理化建议奖励办法

 

  提前工期奖励办法

 

  优质工程奖励办法

 

  节约投资奖励办法

 

  7.5.2版权

 

  例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。

 

  8争端的解决

 

  最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。

 

  例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。

 

  仲裁规则

 

  B.修正、补充或删除通用条件的条款

 

  双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。


收藏

评论

相关合同范本
相关法律条文
相关法律热点
相关罪名库
贪污罪的具备条件 构成贪污罪应具备以下条件:1、犯罪主体必须是国家工作人员。即国家机关中从事公务的人员,在国家权力机关、行政机关、司法机关以及军事机关中行使一定职权、履行一定职务的人员。国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企事...
盗窃罪的概念及成立条件 一、盗窃罪的概念根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃是最古老的侵犯财产的犯罪,几乎和私有制的历史一样悠久。本罪侵犯的对...
重婚罪的犯罪构成条件 一、构成要件构成要件的内容为,有配偶而重婚或者明知他人有配偶而与之结婚。1、行为主体分为两类。一是重婚者,即已有配偶且未解除婚姻关系且与另一人结婚的人。所谓“有配偶”,是指男子有妻、女子有夫,而且夫妻关系处于存续期间。这种夫妻关系既包括经过...
贪污罪的概念_贪污罪的构成条件 概念:国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
诈骗罪的概念_诈骗罪的构成条件 诈骗罪指的是以非法占有为目的,用虚假情况或是隐瞒事实真相的方式 ,骗取金额较大的公私财产的方式。
相关咨询
建设工程施工合同欠款 通俗地说法是欠款纠纷,实际上,在法院确定的案由,仍然是建设工程施工合同纠纷。这只是法院对案件的分类,与当事人起诉要求偿还欠款是没有关系的,法院一定会按照合同的约定,判决工程所有者偿还工程款的。 原问题:《建设工程施工合同经结算后出具还款协议
建设工程施工合同款纠纷 首先,这个是属于转包和违法分包,他们所签订的建设工程施工合同都是无效的。根据《建筑法》第67条,《建设工程质量管理条例》第62条,企业甲要承担相应的行政责任,根据情节轻重承担责令改正、没收违法所得、罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书
工程施工合同纠纷 首先,这个是属于转包和违法分包,他们所签订的建设工程施工合同都是无效的。根据《建筑法》第67条,《建设工程质量管理条例》第62条,企业甲要承担相应的行政责任,根据情节轻重承担责令改正、没收违法所得、罚款、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书
建筑工程施工过程中监理工程师未向安全主管部门汇报要处罚吗? 要看单位规定
监理和施工谈钱,被录音了,监理要坐牢吗 国家规定工程监理开口要钱涉嫌索贿罪。  监理工程师的法律责任主要来源于法律法规的规定和委托监理合同的约定。《建筑法》规定:给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任;《建设工程质量管理条例》规定:对施工质量承担监理责任;《建设工程安全生产
热门推荐
推荐文章