发布问题 平台审核 律师解答 采纳答案

装修纠纷,我是施工方,因发包方未按约定支付工程款我方停工,对方以施工质量不合格为由拒绝结算费用并起诉我方,对方申请了司法鉴定,鉴定装修费和装修质量鉴定,申请后对方派工人到工地进行破坏,我们该怎么做呢

1名律师解答
2024-10-05 17:03
收藏
律师解答(1)
智能法律助手
  建设工程合同中的工程款包括预付款、进度款、中间结算款、结算款。关于工程款的支付方式,发、承包双方可以在合同中进行约定。建设工程施工合同》示范文本通用条款对预付款、进度款及结算款作出了规定。发包人应当严格按照合同的约定向承包人支付应付工程款,承包人有权依据合同的约定要求发包人支付预付款、进度款、结算款等工程款,如发包人拒不按约支付,承包人有权行使法律赋予的权利、要求发包人承担相应的法律责任。  1、要求发包人承担损失赔偿责任。发包人未按照约定支付工程款,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。  2、要求发包人支付违约金或利息。如双方在合同中约定了违约金或利息,发包方应按约支付违约金,或从应付款之日起计收相应的利息。  3、承担因合同解除造成的法律责任 。《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条规定:“发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(一)未按约定支付工程价款的;……”承包人在发包人未按约定支付且在催告后仍未支付预付款、进度款、中间结算款等应付工程款时,可以单方通知发包人解除合同,合同自通知到达时解除。发包人应依法承担因合同被解除而给承包人造成的全部损失。  4、承包人享有优先受偿。发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对建设工程款优先受偿权做了更为明确的规定。  在发包人拒绝支付工程款的情况下,承包人在具体操作时应注意:须严格按照合同约定的程序在约定期限内办理竣工验收并提交结算资料。 原问题:《施工合同履行中,发包人未按约定支付工程款,承包商友哪些对策》
2022-12-02 22:41:18
采纳
相关咨询
装修质量和装修费用问题 按照这个付款方式计算,也就是还有2800元没有支付。由于对方装修质量出现问题,这2800元应作为质量保修金在两年后,质量没有问题的时候再支付。理由就是这样的,也是合理合法的,现在不可能支付给他。 原问题:《我欠装修费7300元因为装修质量出
装修合同纠纷,工期违约和施工质量不合格 如果合同中约定了具体工期,装修公司延误工期应当承担违约责任。违约责任分为约定和法定两种,如果合同中没有约定,则应按照《合同法》的规定,赔偿由此给你造成的实际损失或扣减施工费。但你要有证据证明因此受到的损失以及损失数额。 如果是质量问题,你可
拒绝对方的工程质量鉴定申请,怎么写 建筑工程质量鉴定申请书范本 申请人:××××,男,汉族,住北京,电话: 委托代理人:李*北京**律师事务所律师电话:13********** 被申请人:××××,男,汉族,电话:×××××××× 申请事项: 申请对申请人与被申请人之间因建设
17年装修,18年要求装修公司整改,到现在未解决工程质量问题,现装修公司以欠工程款为由起诉 我这儿有份合同,你可参考下: 一、施工人员准则:    1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。    2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具
农村集体建房,房屋出现质量纠纷,想找质量鉴定机构,拿到鉴定结果后再起诉对方,请问所找的鉴定机构有什么要求? 房屋出现质量问题投诉的相关部门:1. 房屋出现质量问题后首先看房屋质量保修期有没有过,要是没过,房屋质量问题可以向当地质检站投诉;2. 找开发商协商:如果发现质量问题,首先找开发商,因为购房者与开发商有着直接的合同关系。开发商作为商品房的生
相关法律条文
相关法律热点
相关合同范本
相关罪名库
精品问答